如果甲方原因造成工期延誤，可以索賠哪些內容 ?

如果甲方原因造成工期延誤，可以索賠哪些內容

非承包人原因導致的，包括甲方變更設計施工方案、不按時付款、天氣原因導致無法事故、自然災害等不可抗力

如果甲方原因造成工期延誤，可以索賠哪些內容

非承包人原因導致的，包括甲方變更設計施工方案、不按時付款、天氣原因導致無法事故、自然災害等不可抗力

甲方有哪些原因可以引起工程延期

甲方引起工程延期的因素可多了，例如：設計變更、要工停工、延期支付工程款、因其它原因引起的停工（如政府勒令停工等）

由於甲方原因造成工期延誤，施工方應該如何索賠和防止被索賠？要做哪些前期準備和資料？

準備資料：合同原件、會議紀要、照片、監理現場記錄、旁證材料。

整理成冊，加上索賠報告。請注意，索賠最重要的時間證明材料，現場照片。

由於甲方的原因,導致施工現場沒有工作面,導致我施工方延誤合同約定工期,想寫一份聯絡單給甲方，怎麼寫呢 5分

這種情況不能調整價差，但可以進行費用索賠。由於甲方的原因造成你方的經濟損失，可以進行索賠。

建築工程由於甲方原因導致停工的賠償問題

這筆費用很難計算，也很難索賠成功，

停工是指停工後最開工還是停後不建了，如果是後者這筆費用很難計算，也很難索賠成功，

人工就算窩工費，機械按實際閒置臺班套定額臺班費。

如果是停工一段時間後，又開工，你就算這段時間內機械閒置臺班費，人工窩工費，按實能列多少就列多少，然後協商解決。

甲方原因造成工期延誤 乙方該如何索賠

甲乙雙方協商，不能達成一致的找最近的仲裁機構，流程是這樣。

什麼原因造成的工期延誤，承包人可以提出工期順延和費用索賠

非承包人原因導致的，包括甲方變更設計施工方案、不按時付款、天氣原因導致無法事故、自然災害等不可抗力

甲方如何應對工期延誤索賠

甲乙雙方協商，不能達成一致的找最近的仲裁機構，流程是這樣。

工程延期的原因有哪些？

因以下原因造成工期延誤，經工程師確認，工期可以相應順延：

（1）發包人不能按專用條款的約定提供開工條件的。

（2）發包人不能按約定日期支付工程款預付款、進度款，致使工程不能正常進行的。

（3）工程師未按合同約定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常進行的。

（4）設計變更和工程量增加的。

（5）一週內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時的。

（6）發生不可抗力。

（7）專用條款中約定或者工程師同意工期順延的其他情況。

以上這些情況工期可以順延的根本原因在於，這些情況屬於發包人違約或者是應當由發我人承擔的風險。反之，如果造成工期延誤的原因是承包人的違約或都應當由承包人承擔的風險，則工期不能順延。

當發生工期可以順延的情況時，應按以下做法予以確認。承包人在工期可以順延的情況發生後14天內，應將延誤的工期向工程師提出書面報告。工程師在收到報告後的14天內予以確認答覆，逾期不予答覆，視為報告要求已經被確認。

當然，工程師確認的工期順延期限應當是事件造成的合理延誤，由工程師根據發生浮件的具體情況和工期定額、合同檔案等的規定予以確認。經工程師確認順延的工期應該納入合同工期，作為合同工期的一部分。如果承包人不同意工程師的確認結果，則按合同規定的爭議解決方式處理。